Modulistica degli atti per la realizzazione di opere pubbliche, normativa di riferimento e atti giurisprudenziali

La pubblicazione è un formulario di modelli necessari per la realizzazione di un'opera pubblica e si pone come un utile strumento di consultazione a fini professionali per tutti i soggetti coinvolti dalla programmazione al collaudo dell'opera pubblica.
La modulistica è proposta in ordine temporale rispetto alle varie fasi dell'opera e individua un percorso procedurale cronologico che vede coinvolti: Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Coordinatore per la Sicurezza, Direttore dei Lavori, Collaudatore e Impresa.
Ogni singolo modello del formulario riporta l'indicazione del soggetto che deve redigere il documento e il relativo riferimento normativo.
Nei modelli sono riportati i verbali, le note e le dichiarazioni necessarie - dalla fase della programmazione alla fase del collaudo - redatte ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. sino alla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. sino alla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il volume riporta, inoltre, 100 siti web di consultazione.
L'acquisto del volume consente, attraverso il servizio G-cloud di Grafill, il download di un software per la gestione di:
- 300 modelli necessari per la realizzazione di un'opera pubblica (si tratta dei 244 modelli riportati nel volume e 56 modelli relativi alle procedure di affidamento, disciplinari di incarico e schemi di contratto consultabili solo dal software);
- Oltre 900 atti normativi e giurisprudenziali inerenti le opere pubbliche (Direttive europee, Normativa nazionale, Sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione, Determinazioni, Deliberazioni, Pareri, Note e Commenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);
- F.A.Q. (domande e risposte sugli argomenti principali);
- Test iniziale (verifica della formazione di base);
- Test finale (verifica dei principali concetti analizzati).

Requisiti minimi hardware e software
Processore da 1.00 GHz; MS Windows XP/Vista/7 (per utenti MS Windows Vista e MS Windows 7 sono necessari i privilegi di "amministratore"); 500 MB liberi sull'HDD; 256 MB di RAM per MS Windows XP; 512 MB di RAM per MS Windows Vista/7; MS Word 2003; Adobe Reader 9; Accesso a Internet e browser Web (supportati Firefox 4, Opera 10, Safari 5, Chrome 12, Internet Explorer 7).

Indice
Modelli
Fase della programmazione
1. [r.u.p.] - Studio di fattibilità (art. 14, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)
2. [r.u.p.] - Studio di fattibilità (art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)
3. [r.u.p.] - Documento preliminare alla progettazione
4. [r.u.p.] - Documento preliminare alla progettazione (allegato a)
5. [r.u.p.] - Documento preliminare alla progettazione (allegato b)
6. [r.u.p.] - Documento preliminare alla progettazione (allegato c)
7. [r.u.p.] - Documento preliminare alla progettazione (allegato d)
8. [r.u.p.] - Verifica in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Modelli
Fase della progettazione
9. [r.u.p.] - Schema per il controllo della documentazione del progetto preliminare
10. [r.u.p.] - Schema per il controllo della documentazione del progetto definitivo
11. [r.u.p.] - Schema per il controllo della documentazione del progetto esecutivo
12. [r.u.p.] - Verbale di valutazione del psc e del fascicolo delle manutenzioni
13. [r.u.p.] - Convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
14. [r.u.p.] - Verbale della prima riunione della conferenza di servizi
15. [r.u.p.] - Riconvocazione della conferenza di servizi
16. [r.u.p.] - Verbale della riunione finale della conferenza di servizi
17. [r.u.p.] - Richiesta al direttore dei lavori di attestazioni
18. [direttore dei lavori] - Attestazione di realizzabilità del progetto
19. [r.u.p.] - Relazione istruttoria di approvazione progetto preliminare
20. [r.u.p.] - Relazione istruttoria di approvazione progetto definitivo
21. [r.u.p.] - Relazione istruttoria di approvazione progetto esecutivo e parere tecnico
22. [progettista] - Dichiarazione del rispetto delle normative nella redazione del progetto
23. [progettista] - Dichiarazione sui vincoli gravanti sull'area dell'intervento
24. [r.u.p.] - Ordine di servizio per immediato inizio redazione progetto esecutivo
25. [impresa] - Comunicazione necessità studi e/o indagini per redazione progetto esecutivo
26. [r.u.p.] - Comunicazione per sopralluogo inizio studi e/o indagini
27. [progettista] - Schema per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica
28. [r.u.p.] - Richiesta di impegno compagnia assicurazione polizza responsabilità civile
29. [r.u.p./progettista] - Verbale di verifica del progetto preliminare
30. [r.u.p./progettista] - Verbale di verifica del progetto definitivo
31. [r.u.p./progettista] - Verbale di verifica del progetto esecutivo
32. [r.u.p.] - Verbale di validazione del progetto preliminare
33. [r.u.p.] - Verbale di validazione del progetto definitivo
34. [r.u.p.] - Verbale di validazione del progetto esecutivo
35. [r.u.p.] - Valutazione valore economico del costo del lavoro

Modelli
Fase della realizzazione e della contabilità dei lavori
36. [r.u.p.] - Certificazione bando di gara
37. [r.u.p.] - Istituzione ufficio di direzione lavori
38. [impresa] - Dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di imprese
39. [direttore dei lavori] - Attestazione condizioni per esecuzione lavori
40. [r.u.p./impresa] - Verbale condizioni per esecuzione lavori
41. [impresa] - Proposta di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
42. [direttore dei lavori] - Verbale di immissione in possesso dell'immobile da espropriare
43. [direttore dei lavori] - Verbale dello stato di consistenza dell'immobile da espropriare
44. [r.u.p.] - Comunicazione all'osservatorio dati iniziali
45. [r.u.p.] - comunicazione all'osservatorio anagrafica ss.aa.
46. [r.u.p.] - comunicazione all'osservatorio anagrafica aggiudicatari
47. [r.u.p.] - comunicazione all'osservatorio anagrafica professionisti
48. [r.u.p.] - autorizzazione al direttore dei lavori alla consegna dei lavori
49. [r.u.p.] - autorizzazione al direttore dei lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza
50. [r.u.p.] - autorizzazione al direttore dei lavori alla consegna parziale dei lavori
51. [r.u.p.] - richiesta polizza di assicurazione per danni di esecuzione
52. [direttore dei lavori] - comunicazione all'appaltatore per la consegna dei lavori
53. [direttore dei lavori/impresa] - processo verbale di consegna dei lavori
54. [direttore dei lavori/impresa] - processo verbale di consegna parziale
55. [direttore dei lavori/impresa] - processo verbale di consegna definitiva dei lavori
56. [direttore dei lavori/impresa] - processo verbale di consegna dei lavori
57. [direttore dei lavori] - processo verbale di consegna dei lavori (negativo)
58. [direttore dei lavori] - 2° comunicazione all'appaltatore per la consegna dei lavori
59. [direttore dei lavori] - processo verbale di consegna dei lavori
60. [direttore dei lavori/impresa] - processo verbale di consegna dei lavori in contraddittorio
61. [direttore dei lavori] - comunicazione di inizio lavori
62. [direttore dei lavori] - certificazione di inizio effettivo dei lavori
63. [direttore dei lavori/impresa] - libretto delle misure per opere a corpo
64. [direttore dei lavori/impresa] - libretto delle misure per opere a misura
65. [direttore dei lavori/impresa] - liste settimanali degli operai e dei mezzi d'opera
66. [direttore dei lavori/impresa] - liste delle provviste
67. [direttore dei lavori/impresa] - sommario del registro di contabilità per opere a corpo
68. [direttore dei lavori/impresa] - sommario del registro di contabilità per opere a misura
69. [direttore dei lavori/impresa] - registro di contabilità per opere a corpo
70. [direttore dei lavori/impresa] - registro di contabilità per opere a misura
71. [direttore dei lavori/impresa] - giornale dei lavori
72. [impresa] - accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
73. [direttore dei lavori] - cartello dei lavori
74. [direttore dei lavori] - cartello dei lavori per opere cofinanziate dall'unione europea
75. [responsabile dei lavori] - notifica preliminare
76. [impresa] - notifica scioglimento per la mancata stipula del contratto
77. [impresa] - notifica scioglimento per la mancata stipula del contratto
78. [coordinatore per l'esecuzione] - richiesta di trasmissione urgente del POS
79. [coordinatore per l'esecuzione] - richiesta documentazione all'impresa - certificazioni
80. [coordinatore per l'esecuzione] - richiesta documentazione lavoratore autonomo
81. [impresa] - dichiarazione idoneità tecnico-professionale
82. [impresa] - designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale
83. [impresa] - trasmissione dichiarazione di conformità
84. [impresa] - trasmissione delle nomine dei referenti sicurezza
85. [impresa] - richiesta per recesso dal contratto per ritardata consegna dei lavori
86. [impresa] - richiesta per recesso dal contratto per ritardata consegna dei lavori
87. [impresa] - nomina del direttore tecnico di cantiere
88. [coordinatore per l'esecuzione] - registro di cantiere per la sicurezza
89. [impresa] - dichiarazioni organico medio annuo
90. [direttore dei lavori] - adempimenti d.m. 37/2008
91. [responsabile dei lavori] - Comunicazione nominativi dei Coordinatori sicurezza
92. [direttore dei lavori/impresa] - Processo verbale allineamenti e quote
93. [direttore dei lavori] - Richiesta programma esecutivo
94. [direttore dei lavori] - Mancata presentazione del programma esecutivo
95. [r.u.p.] - Accertamento di effettivo inizio dei lavori per anticipazione importo contrattuale
96. [direttore dei lavori] - Sollecito per l'inizio dei lavori
97. [r.u.p.] - Applicazione aliquota IVA
98. [direttore dei lavori] - Prescrizioni per l'accettazione materiali
99. [coordinatore per l'esecuzione] - Convocazione della riunione preliminare di coordinamento
100. [coordinatore per l'esecuzione] - Verbale della riunione preliminare di coordinamento
101. [impresa] - Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
102. [impresa] - Designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione
103. [impresa] - Designazione del Responsabile del primo soccorso
104. [impresa] - Designazione del Responsabile delle misure antincendio
105. [impresa] - Nomina del medico competente
106. [impresa] - Proposta per variazioni migliorative in corso d'opera dei lavori
107. [direttore dei lavori] - Parere sulla proposta di variazioni migliorative in corso d'opera
108. [r.u.p.] - comunicazione sulla proposta di variazioni migliorative in corso d'opera
109. [direttore dei lavori/impresa] - Registro della campionatura dei materiali
110. [direttore dei lavori] - Nota di invito per l'Appaltatore a intervenire alle misurazioni dei lavori eseguiti
111. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di misurazione della distanza della cava
112. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di accertamento della distanza della discarica
113. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di pesatura
114. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di collaudo condotte in pressione
115. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di verifica della resistenza caratteristica del calcestruzzo
116. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di prelievo barre in acciaio per c.a.
117. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di prelievo di campioni di roccia
118. [direttore dei lavori/impresa] - verbale di prelievo di campione di conglomerato
119. [direttore dei lavori/impresa] - Lettera di accompagnamento dei campioni di conglomerato
120. [direttore dei lavori/impresa] - verbale di misurazione
121. [direttore dei lavori/impresa] - verbale di constatazione
122. [direttore dei lavori/impresa] - verbale di contestazione
123. [impresa] - Eliminazione dei vizi e delle difformità delle opere realizzate
124. [direttore dei lavori] - Nota di invito all'appaltatore per la sottoscrizione del registro di contabilità
125. [direttore dei lavori] - Stato di avanzamento lavori per opere a corpo
126. [direttore dei lavori] - Prospetto di confronto dello stato di avanzamento lavori PER opere a corpo
127. [direttore dei lavori] - Stato di avanzamento lavori per opere a misura
128. [direttore dei lavori] - Prospetto di confronto dello stato di avanzamento lavori per opere a misura
129. [direttore dei lavori] - Trasmissione atti inerenti lo stato di avanzamento dei lavori
130. [r.u.p.] - Nota all'appaltatore per il pagamento delle prestazioni arretrate
131. [impresa] - Lettera di contestazione delle richieste avanzate per il pagamento prestazioni
132. [impresa] - comunicazione dei provvedimenti adottati per il pagamento delle prestazioni
133. [r.u.p.] - Certificato di pagamento
134. [r.u.p.] - Comunicazione agli Enti Assicurativi e Previdenziali
135. [impresa] - Nota di pagamento degli interessi sulle rate di acconto
136. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di concordamento lavorazioni
137. [direttore dei lavori] - Sopralluogo e verbale di concordamento lavorazioni
138. [coordinatore per l'esecuzione] - Convocazione della riunione di coordinamento
139. [coordinatore per l'esecuzione] - Verbale della riunione di coordinamento
140. [coordinatore per l'esecuzione] - Verbale visita di cantiere
141. [coordinatore per l'esecuzione] - Trasmissione aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento
142. [impresa] - Trasmissione dati inerenti il Piano di sicurezza dei lavori
143. [coordinatore per l'esecuzione] - Verbale di sospensione della fase di lavoro
144. [direttore dei lavori/impresa] - Processo Verbale di sospensione dei lavori
145. [direttore dei lavori/impresa] - Processo Verbale di sospensione parziale dei lavori
146. [r.u.p.] - Processo Verbale di sospensione dei lavori del Responsabile del Procedimento
147. [direttore dei lavori] - Verbale visita di cantiere
148. [impresa] - Nota per recesso prolungata sospensione della consegna dei lavori
149. [impresa] - Nota per il pagamento degli importi maturati per l'esecuzione dei lavori
150. [impresa] - Nota per risarcimento danni per sospensione dei lavori illegittima
151. [r.u.p./impresa] - Processo Verbale di ripresa dei lavori
152. [direttore dei lavori/impresa] - Processo Verbale di ripresa dei lavori
153. [impresa] - Diffida per ripresa dei lavori
154. [direttore dei lavori/impresa] - Processo Verbale di ripresa dei lavori (dopo la sospensione parziale)
155. [impresa] - Richiesta di proroga
156. [direttore dei lavori] - parere sulla richiesta di proroga
157. [r.u.p.] - Concessione proroga
158. [r.u.p.] - Comunicazione relativa a ritardo e/o sospensione nella consegna
159. [r.u.p.] - Comunicazione relativa a sospensione nella consegna
160. [coordinatore per l'esecuzione] - Verbale di sopralluogo in cantiere
161. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di concordamento nuovi prezzi senza maggiori spese
162. [r.u.p.] - Verbale approvazione nuovi prezzi senza maggiori spese
163. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di concordamento nuovi prezzi con maggiori spese
164. [r.u.p.] - Proposta di approvazione nuovi prezzi con maggiori spese
165. [direttore dei lavori] - Relazione sui motivi della proposta redazione della Perizia suppletiva e di variante
166. [r.u.p.] - Relazione di accertamento cause della Perizia suppletiva e di variante
167. [r.u.p.] - Relazione di accertamento non prevedibilità opere previste nella Perizia
168. [r.u.p.] - Relazione di accertamento cause, condizioni e presupposti della Perizia
169. [r.u.p.] - Comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: Perizia variante
170. [impresa] - Nota per richiesta di compensazione
171. [r.u.p./impresa] - Atto di sottomissione
172. [impresa] - Nota per denuncia danni causati da forza maggiore
173. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di accertamento danni di forza maggiore
174. [r.u.p.] - Disposizioni di servizio
175. [r.u.p.] - Ordine di servizio (assegnazione di un termine per compiere i lavori in ritardo)
176. [direttore dei lavori/r.u.p.] - Ordine di servizio
177. [coordinatore per l'esecuzione] - Contestazione per le inosservanze alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008
178. [coordinatore per l'esecuzione] - Sollecito di richiesta al Committente della Sospensione dei lavori dell'Impresa
179. [coordinatore per l'esecuzione] - Comunicazione agli organi competenti dell'inadempienza da parte del Committente
180. [coordinatore per l'esecuzione] - Comunicazione di regolarizzazione
181. [r.u.p.] - Proposta del Responsabile del Procedimento per la risoluzione del contratto
182. [r.u.p.] - Verbale di esame delle controversie
183. [direttore dei lavori] - Comunicazione importo riserve superiore ai limiti previsti
184. [direttore dei lavori] - Relazione riservata del Direttore dei Lavori per accordo bonario
185. [collaudatore] - Relazione riservata del collaudatore per accordo bonario
186. [r.u.p.] - Verbale di accordo bonario
187. [impresa] - Nota per richiesta di procedimento arbitrale - Nomina arbitro di parte
188. [r.u.p.] - Comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici - cause di esclusione
189. [r.u.p.] - Comunicazione di variazioni oltre il quinto
190. [impresa] - Accettazione di variazioni oltre il quinto
191. [impresa] - Comunicazione ultimazione dei lavori
192. [impresa] - Comunicazione dismissione impianto
193. [direttore dei lavori] - Relazione del Direttore dei Lavori a strutture ultimate
194. [direttore dei lavori/impresa] - Certificato di ultimazione dei lavori
195. [direttore dei lavori/impresa] - Verbale di constatazione sullo stato dei lavori
196. [direttore dei lavori/impresa] - Certificato di ultimazione dei lavori con lavorazioni mancanti
197. [direttore dei lavori/impresa] - Certificato di inefficacia ultimazione dei lavori
198. [direttore dei lavori] - Indicazioni del Direttore dei Lavori sulla penale per la ritardata ultimazione
199. [r.u.p.] - Applicazione di penale all'Appaltatore per il maggior tempo
200. [impresa] - Istanza per la disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori
201. [coordinatore per l'esecuzione] - Consegna del Fascicolo in seguito all'ultimazione dei lavori
202. [r.u.p.] - Richiesta pubblicazione avviso ai creditori
203. [sindaco] - Certificazione sull'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai creditori
204. [r.u.p.] - Avviso ai creditori
205. [r.u.p.] - Dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori
206. [r.u.p.] - Avviso di presa in consegna anticipata delle opere
207. [collaudatore] - Stato di consistenza dell'opera per consegna anticipata
208. [collaudatore] - Verifica delle condizioni per la consegna anticipata
209. [r.u.p.] - Verbale di accertamento per la presa in consegna anticipata dei lavori
210. [r.u.p.] - Comunicazione di ultimazione dei lavori agli Enti assicurativi e previdenziali
211. [direttore dei lavori] - Dichiarazione relativa all'apertura di cave di prestito
212. [direttore dei lavori] - Dichiarazione su danni di forza maggiore
213. [r.u.p.] - Dichiarazione sulle cessioni di credito
214. [direttore dei lavori] - Conto finale dei Lavori
215. [direttore dei lavori] - Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale
216. [direttore dei lavori] - Trasmissione conto finale ed elenco allegati al conto finale
217. [r.u.p.] - Invito alla firma del conto finale
218. [r.u.p.] - Relazione finale riservata del Responsabile del Procedimento sul conto finale

Modelli
Fase del collaudo
219. [impresa] - Istanza per la definizione delle riserve
220. [collaudatore] - Accettazione di collaudo statico in corso d'opera e finale
221. [collaudatore] - Accettazione incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera
222. [collaudatore] - Accettazione incarico di collaudo tecnico-amministrativo finale
223. [collaudatore] - Avviso per la visita di collaudo in corso d'opera del collaudatore
224. [direttore dei lavori] - Avviso per la visita di collaudo in corso d'opera del direttore dei lavori
225. [collaudatore] - Avviso per la visita di collaudo finale del collaudatore
226. [direttore dei lavori] - Avviso per la visita di collaudo finale del direttore dei lavori
227. [collaudatore statico] - Collaudo statico visita di collaudo in corso d'opera
228. [collaudatore statico] - Relazione e certificato di collaudo statico
229. [collaudatore] - Collaudo tecnico-amministrativo visita di collaudo in corso d'opera
230. [collaudatore] - Premesse, Verbali di visita, Relazione, e Certificato di collaudo
231. [direttore dei lavori] - Certificato di regolare esecuzione
232. [impresa] - Contestazione denuncia di vizi o difformità delle opere realizzate
233. [collaudatore] - Relazione riservata del collaudatore sulle riserve
234. [collaudatore] - Relazione riservata del collaudatore sull'impresa
235. [coordinatore per l'esecuzione] - Conclusione dell'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza
236. [r.u.p.] - Verbale di verifica delle attività svolte dal Coordinatore per l'Esecuzione
237. [impresa] - Richiesta Certificato di esecuzione dei lavori, art. 83 D.P.R. 207/2010
238. [r.u.p.] - Schema certificato di esecuzione lavori
239. [impresa] - Richiesta Certificato di esecuzione dei lavori, art. 357 D.P.R. 207/2010
240. [r.u.p.] - Schema certificato di esecuzione lavori
241. [r.u.p.] - Comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, All. A
242. [r.u.p.] - Comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, All. B
243. [r.u.p.] - Comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, All. C
244. [r.u.p.] - Relazione sul comportamento dell'Impresa

Modelli
Procedure di affidamento, disciplinari di incarico, schemi di contratto
(consultabili solo dal software)
245. Determina per Costituzione Elenco di Operatori Economici
246. Avviso Pubblico per la Costituzione Elenco di Operatori Economici
247. Richiesta e Dichiarazioni per iscrizione Elenco di Operatori Economici per importi del corrispettivo del servizio inferiori alla soglia
248. Curriculum per iscrizione Elenco di Operatori Economici per importi del corrispettivo del servizio inferiori alla soglia
249. Dichiarazione Sostitutiva Antimafia per richiesta Iscrizione Elenco di Operatori Economici per importi del corrispettivo del servizio inferiori alla soglia
250. Determinazione del R.U.P. per affidamento fiduciario per importo del servizio pari o inferiore a € 40.000,00
251. Verbale Negoziazione per affidamento incarico fiduciario
252. Lettera d'invito per affidamento incarico procedura negoziata
253. Domanda di ammissione alla gara e Dichiarazioni a corredo dell'offerta
254. Disciplinare di gara espletata con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa
255. Verbale di gara procedura negoziata 1° seduta
256. Verbale di gara procedura negoziata 2° seduta
257. Verbale di gara procedura negoziata 3° seduta
258. Bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione
259. Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione
260. Domanda di ammissione alla gara
261. Dichiarazioni da allegare alla Domanda
262. Dichiarazioni da allegare alla Domanda ulteriori soggetti
263. Dichiarazioni del Legale Rappresentante
264. Elenco servizi affini
265. Offerta economica corrispettivo economico
266. Offerta economica riduzione tempo
267. Modello G.A.P.
268. Bando di Gara per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori
269. Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori
270. Domanda di ammissione alla gara
271. Dichiarazioni da allegare alla domanda
272. Dichiarazioni da allegare alla domanda ulteriori soggetti
273. Dichiarazioni del Legale Rappresentante
274. Elenco servizi affini
275. Offerta economica corrispettivo economico
276. G.A.P.
277. Bando di gara per affidamento servizi tecnici di importo pari o superiore alla soglia
278. Avviso per concorso di idee
279. Avviso per concorso di progettazione
280. Disciplinare di incarico di progettazione
281. Disciplinare di incarico per Direzione dei lavori
282. Disciplinare di incarico di supporto al R.U.P.
283. Disciplinare di incarico per Coordinatore Sicurezza
284. Disciplinare di incarico per studio geologico
285. Disciplinare di incarico per collaudo statico
286. Disciplinare di incarico per collaudo tecnico amministrativo
287. Richiesta Comunicazioni Antimafia
288. Richiesta Certificazione di Regolarità Contributiva Professionisti
289. Comunicazione di Affidamento di sub-contratto
290. Richiesta di autorizzazione al Sub-Appalto
291. Dichiarazione insussistenza cause di esclusione
292. Dichiarazione di composizione societaria
293. Dichiarazione eventuali forme di contratto
294. Contratto di cottimo
295. Contratto di Appalto per LLPP di interesse regionale
296. Contratto di Appalto LLPP
297. Contratto di Sub-Appalto
298. Modello G.A.P. per Impresa
299. Documentazione Sub-Appalti di importo inferiore a 150.000,00 Euro
300. Documentazione Sub-Appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 5 Milioni di D.P.S.