DESCRIZIONE
Nell'insieme di vincoli che condizionano i professionisti architetti, ingegneri, geometri e geologi nell'esercizio della professione sono di notevole importanza quelli connessi al sistema di norme giuridiche teso a coordinare e controllare le opere pubbliche. Nel 1986 scriveva Massimo Severo Giannini: Non si conoscono precedenti di disordine legislativo di tale ampiezza ed intrico e soprattutto in un settore tanto delicato per gli interessi di imprese e di lavoratori che impegna. E difatti gli economisti, che se ne sono occupati, non fanno che segnalare diseconomie per attuare le norme vigenti....... Peraltro quasi tutte le Regioni e specialmente quelle a statuto speciale hanno abbondantemente utilizzato la facoltà legislativa nel campo dei lavori pubblici e con leggi, decreti e circolari hanno, con provvedimenti molto spesso non omogenei a quelli nazionali, duplicato l'iperstaticità normativa del sistema senza però, in molteplici casi, raggiungere gli obiettivi che si erano prefissi.
Questo formulario delle procedure tecnico amministrative nelle opere pubbliche non vuole e non può essere, per la vastità degli argomenti, un'opera completa ma può essere una semplice guida per coloro che operano nel settore.
Al fine di semplificare l'individuazione delle procedure amministrative nelle opere pubbliche le schede oggetto della presente pubblicazione sono state separate in ragruppamenti.
Con il presente testo nel quale è privilegiato l'aspetto applicativo si vuole trasmettere l'esperienza acquisita in tanti anni di lavoro a favore, non soltanto di chi già opera ma di chi, con grande difficoltà, inizia ad operare nell'ambito delle opere pubbliche.
Completano il testo, l'appendice legislativa e il Compact Disk allegato, che include - oltre al software per la gestione del formulario degli atti più ricorrenti - le norme che possono essere di particolare interesse per gli addetti ai lavori. Il software allegato consente di:
- cercare, selezionare, visualizzare, stampare o esportare per qualsiasi word processor la normativa di interesse e gli schemi;
- compilare gli schemi allegati per utilizzarli agevolmente secondo le esigenze professionali.
INDICE LIBRO
Modelli A
A/1. Schema disciplinare per l'incarico di progettazione Direzione dei lavori di ...
A/2. Schema disciplinare per l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di ...
A/3. Schema disciplinare per l'incarico di collaudo in corso d'opera dei lavori di ...
Modelli B
B/1. Ordine di servizio per l'attestazione di cui all'articolo 71
del Regolamento n. 554/1999
B/2. Attestazione delle verifiche antecendenti l'avvio delle procedure
di scelta del contraente
B/3. Verbale sulle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori
B/4. Notifica preliminare
B/5. Lettera di comunicazione agli Enti assicurativi e previdenziali
B/6. Ordine del responsabile unico del procedimento relativo alla consegna dei lavori
B/7. Lettera di invito per la consegna dei lavori
Modelli C
C/1. Processo verbale di consegna dei lavori
C/2. Processo verbale di consegna dei lavori (in via d'urgenza)
C/3. Processo verbale di cosegna dei lavori (negativo)
C/4. Processo verbale di consegna dei lavori (sospesa)
C/5. Processo verbale di consegna dei lavori (parziale)
C/6. Processo verbale di consegna dei lavori (definitiva)
C/7. Processo verbale di consegna dei lavori (da un appaltatore ad un altro)
C/8. Lettera di sollecito per l'inizio dei lavori
C/9. Schema tipo tabella informativa nei cantieri di lavoro
C/10. Lettera di richiesta del rispetto degli oneri a carico dell'appaltatore
C/11. Dichiarazione di concreto inizio dei lavori
Modelli D
D/1. Giornale dei lavori
D/2. Libretto delle misure
D/3. Dichiarazione da apporre sulle copertine dei libretti delle misure
e dei registri di contabilità
D/4. Verbale di pesatura
D/5. Verbale di misurazione
D/6. Verbale di prova idraulica
D/7. Verbale di prelievo di campione
D/8. Liste settimanali degli operai e dei mezzi d'opera
D/9. Liste settimanali delle provviste
D/10. Clausola di liquidazione da apporre sulle fatture relative all'esecuzione di opere e/o provviste eseguite in economia ai sensi dell'art. 28 del capitolato generale d'appalto
D/11. Formula di liquidazione da apporre sulle fatture relative a lavori condotti in amministrazione diretta o ad acquisti fatti direttamente d'ufficio
D/12. Registro di contabilità
D/13. Sommario del registro di contabilità
D/14. Stato d'avanzamento dei lavori o conto finale
D/15. Quadro comparativo
D/16. Certificato di pagamento dei lavori
D/17. Lettera di comunicazione agli enti assicurativi e previdenziali
Modelli E
E/1. Ordine del responsabile unico del procedimento relativo alla sospensione dei lavori
E/2. Ordine del responsabile unico del procedimento relativo alla ripresa dei lavori
E/3. Verbale di sospensione dei lavori
E/4. Verbale di ripresa dei lavori
E/5. Richiesta di proroga
E/6. Parere sulla richiesta di proroga
E/7. Concessione di proroga
E/8. Verbale di concordamento nuovi prezzi
E/9. Approvazione del responsabile unico del procedimento del verbale nuovi prezzi
E/10. Comunicazione di variazioni oltre il quinto
E/11. Lettera di richiesta del rispetto degli oneri a carico dell'appaltatore
E/12. Relazione sui sinistri alle persone e/o danni alle proprietà
E/13. Denuncia di danni di forza maggiore
E/14. Verbale di accertamento di danni
E/15. Lettera di comunicazione delle contestazioni insorte
tra il direttore dei lavori e l'appaltatore
E/16. Verbale di esame delle controversie
E/17. Verbale di contestazione
E/18. Ordine di servizio
E/19. Lettera di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori
E/20. Certificato di ultimazione dei lavori
E/21. Certificato di ultimazione dei lavori con lavorazioni mancanti
E/22. Certificato di inefficacia
E/23. Stato di consistenza
E/24. Verifica delle condizioni per la consegna anticipata
E/25. Autorizzazione dell'appaltatore alla consegna provvisoria
E/26. Verbale di consegna provvisoria
E/27. Quadro di raffronto
E/28. Schema atto di sottomissione
Modelli F
F/1. Relazione riservata del direttore dei lavori
F/2. Relazione riservata del collaudatore
F/3. Formulazione della proposta di accordo bonario
F/4. Determinazioni dell'ente appaltante
F/5. Verbale di accordo bonario
F/6. Assegnazione di un termine per compiere i lavori in ritardo
F/7. Lettera di verifica degli effetti dell'intimazione impartita
F/8. Processo verbale di constatazione
F/9. Comunicazione di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori
F/10. Proposta del responsabile unico del procedimento per la risoluzione del contratto
Modelli G
G/1. Relazione del direttore dei lavori sul conto finale
G/2. Lettera di trasmissione degli atti e documenti per la liquidazione finale dei lavori
G/3. Invito all'appaltatore a firmare lo stato finale
G/4. Relazione finale riservata del responsabile unico del procedimento
sulle richieste di maggiori compensi
G/5. Richiesta di pubblicazione degli avvisi ad opponendum
G/6. Dichiarazione sostitutiva degli avvisi opponendum
G/7. Comunicazione di ultimazione lavori agli enti assicurativi
G/8. Certificato relativo alle assicurazioni sociali
G/9. Certificato relativo alle cessioni dei crediti
G/10. Certificato relativo all'apertura di cave di prestito
G/11. Certificato di regolare esecuzione
G/12. Invito all'appaltatore a firmare il certificato di regolare esecuzione
G/13. Certificato di esecuzione dei lavori
Modelli H
H/1. Comunicazione all'ingegnere capo della data di inizio del collaudo
H/2. Processo verbale di visita di collaudo
H/3. Relazione di collaudo
H/4. Relazione finale riservata del collaudatore
H/5. Giudizio riservato del collaudatore sulla condotta dei lavori da parte dell'impresa
H/6. Certificato di collaudo
H/7. Invito all'appaltatore a firmare gli atti di collaudo
